Закупка №0312100007115000015 rss

Размещено: 04.08.2015 10:54 (MSK+4 (UTC+7) Красноярск)
По местному времени организации, осуществляющей закупку
Общая информация
Документы закупки
Результаты определения поставщика
Журнал событий

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Открытый конкурс
Размещение осуществляет Заказчик
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Наименование объекта закупки Комплексное техническое обслуживание инженерных систем и сетей, находящихся на объектах Арбитражного суда Республики Тыва
Этап закупки Определение поставщика отменено
Сведения о связи с позицией плана-графика Связь с позицией плана-графика не установлена
Номер типового контракта, типовых условий контракта Связь с типовым контрактом, типовыми условиями контракта не установлена

Информация об организации, осуществляющей определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

Наименование организации АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Почтовый адрес Российская Федерация, 667000, Тыва Респ, Кызыл г, КОЧЕТОВА, 91
Место нахождения Российская Федерация, 667000, Тыва Респ, Кызыл г, КОЧЕТОВА, 91
Ответственное должностное лицо Аракчаа Александр Николаевич
Адрес электронной почты info@tyva.arbitr.ru
Номер контактного телефона 7-39422-96541
Факс 7-39422-21196
Дополнительная информация Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок (по местному времени) 04.08.2015 11:00
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени) 24.08.2015 12:00
Место подачи заявок Российская Федерация, 667000, Тыва Респ, Кызыл г, КОЧЕТОВА, 91
Порядок подачи заявок Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 91, канцелярия. На конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе: «Комплексное техническое обслуживание инженерных систем и сетей, находящихся на объектах Арбитражного суда Республики Тыва». Также на конверте делается отметка «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ___________» (указать время и дату, указанные в Информационной карте конкурса как срок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам (по местному времени) 24.08.2015 14:00
Место вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам Российская Федерация, 667000, Тыва Респ, Кызыл г, КОЧЕТОВА, 91
Дополнительная информация Информация отсутствует
Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (по местному времени) 25.08.2015
Место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе Российская Федерация, 667000, Тыва Респ, Кызыл г, КОЧЕТОВА, 91

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта 1 593 966,00
Валюта Российский рубль
Источник финансирования Федеральный бюджет Российской Федерации
Оплата исполнения контракта по годам Информация отсутствует

Порядок предоставления конкурсной документации

Способы получения Конкурсная документация размещается в единой информационной системе (на официальном сайте) и доступна для любого заинтересованного лица без взимания платы. На основании письменного запроса (заявления) конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу на бумажном носителе. Язык документации - русский. Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется бесплатно. Заявление на предоставление документации оформляется в произвольной форме. В заявлении на предоставление документации на бумажном носителе необходимо указать наименование конкурса, номер извещения, способ предоставления документации на бумажном носителе (лично на руки представителю участника, либо с использованием почтовых средств связи). В зависимости от способа предоставлении документации в заявлении участник указывает фамилию, имя, отчество лица, которому документация вручается лично, либо почтовый адрес, по которому необходимо направить конкурсную документацию на бумажном носителе. Конкурсная документация предоставляется по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 91, каб. 109
Дата и время начала предоставления (по местному времени) 04.08.2015 11:00
Дата и время окончания предоставления (по местному времени) 24.08.2015 12:00
Место предоставления Российская Федерация, 667000, Тыва Респ, Кызыл г, КОЧЕТОВА, 91
Порядок предоставления Конкурсная документация размещается в единой информационной системе (на официальном сайте) и доступна для любого заинтересованного лица без взимания платы. На основании письменного запроса (заявления) конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу на бумажном носителе. Язык документации - русский. Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется бесплатно. Заявление на предоставление документации оформляется в произвольной форме. В заявлении на предоставление документации на бумажном носителе необходимо указать наименование конкурса, номер извещения, способ предоставления документации на бумажном носителе (лично на руки представителю участника, либо с использованием почтовых средств связи). В зависимости от способа предоставлении документации в заявлении участник указывает фамилию, имя, отчество лица, которому документация вручается лично, либо почтовый адрес, по которому необходимо направить конкурсную документацию на бумажном носителе. Конкурсная документация предоставляется по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 91, каб. 109
Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация Русский
Плата за предоставление конкурсной документации: Информация отсутствует

Информация об объекте закупки

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами Не установлены
Код позиции Наименование товара, работы, услуги по КТРУ Единица измерения Количество Цена за ед. изм. Стоимость
70.32.13.623
Комплексное техническое обслуживание инженерных систем и сетей, находящихся на объектах Арбитражного суда Республики Тыва Условная единица 1,00 1 593 966,00 1 593 966,00
Итого: 1 593 966,00

Преимущества, требования к участникам

Преимущества Не установлены
Требования к участникам 1 Требование об отсутствии в предусмотренном предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ);
дополнительная информация к требованию отсутствует
2 Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
дополнительная информация к требованию отсутствует
Ограничения и запреты Не установлены

Обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки 15 939,66 Российский рубль
Порядок предоставления обеспечения исполнения заявки, требования об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), условия банковской гарантии Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных ч. 13 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Срок действия безотзывной банковской гарантии выданной банком должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Платежные реквизиты для обеспечения заявки р/с 40302810200001000001, л/с 05121А90100, БИК 049304001

Условия контракта

Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг Российская Федерация, Тыва Респ, Кызыл г, ул. Кочетова, д.91
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг С 01 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта 159 396,60 Российский рубль
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных ч. 13 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта р/с 40302810200001000001, л/с 05121А90100, БИК 049304001